EAN: 9783807327747Auflage: 3. Auflage 2021Umfang: 250 SeitenEinbandart: kartoniertAutor: Eich, AnkeProdukttyp: Textsammlung Die Änderung der HAOI 2021 dient der Umsetzung des EuGH-Urteils:Die HOAI wird künftig für Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen keine verbindlichen Mindest- oder Höchsthonorarsätze mehr vorgeben. Die Regelungen, die die HOAI für die Kalkulation der Honorare enthält, werden aber beibehaltenWas hat sich geändert? Was bleibt? Die lexikalischen Erläuterungen zeigen alle Neuerungen der HOAI 2021 und das Verbliebene.Diese Textausgabe mit Schnelleinstieg liefert schnell und rechtssicher neben dem Text alle Informationen und Hinweise zur Anwendung der aktuellen HOAI. „Für den Produktbereich „Fachmedien“ (Fachliteratur, Gesetzestexte, Fachzeitschriften, Online-Datenbanken etc.) erfolgen die Auftragsabwicklung, Auslieferung und Berechnung durch unseren Fachmedien-Partner Hans Soldan GmbH. Hierbei gelten die AGB und die Datenschutzbestimmungen der Hans Soldan GmbH.“

EAN: 9783555015675Umfang: 706 SeitenEinbandart: LoseblattwerkAusstattung: 1 Ordner; CD/DVD; Autor: Temmen, PeterErscheinungsweise: jährlich; Kündigungsfrist: sofort; Produkttyp: Handbuch Die aktuellen Entwicklungen im Vergaberecht auf Bundesebene, insbesondere die Neufassung des 2. Abschnittes der VOB/A, sowie in Nordrhein-Westfalen machten die vollständige Überarbeitung des Vergabehandbuchs für die Durchführung von kommunalen Bauaufgaben in Nordrhein-Westfalen erforderlich. Besondere Berücksichtigung fanden dabei auch die neuen Regelungen des Tariftreue- und Vergabegesetzes NRW und die hierzu empfohlenen Bietererklärungsvordrucke.Das Vergabehandbuch ist als Loseblattsammlung konzipiert und beinhaltet alle für das Vergabeverfahren erforderlichen Rechtsgrundlagen, Hinweise, Vergabe- und Vertragsmuster sowie Vordrucke. Alle Formulare liegen elektronisch ausfüllbar auf einer CD-ROM, die der jeweils aktuellen Lieferung beigefügt ist und dem Anwender eine effiziente Durchführung des Vergabeverfahrens am Rechner ermöglicht. „Für den Produktbereich „Fachmedien“ (Fachliteratur, Gesetzestexte, Fachzeitschriften, Online-Datenbanken etc.) erfolgen die Auftragsabwicklung, Auslieferung und Berechnung durch unseren Fachmedien-Partner Hans Soldan GmbH. Hierbei gelten die AGB und die Datenschutzbestimmungen der Hans Soldan GmbH.“

EAN: 9783846204016Auflage: 5. Auflage 2024Umfang: 430 SeitenEinbandart: gebundenAutoren: Seifert, Werner; Preussner, MathiasProdukttyp: Handbuch Die Änderungen in den Leistungsbildern der HOAI 2013 führen auch zu Veränderungen in der Kostenplanung. Daraus ergeben sich aber auch Abweichungen gegenüber einer Kostenplanung nach DIN 276. Neben umfangreichen Erläuterungen zur DIN 276 Teil 1 werden mit der Neuauflage auch Änderungen bei Kostenermittlungen und Kostenkontrolle als Grundleistungen und Besondere Leistungen nach der HOAI besprochen.Die Autoren zeigen praxisorientiert die Anforderungen an die Kostenplanung auf, um Kostensicherheit bei Hochbaumaßnahmen zu erhöhen.Das Buch enthält ausführliche Erläuterungen zu den Kostengruppen der DIN 276. Neben den Arbeitsschritten bei der Kostenplanung, wie Kostenermittlungen, Kostenkontrolle, Kostensteuerung werden insbesondere auch Fragen zu unterschiedlichen Kostenplanungsmethoden, zu Kostenobergrenzen, Zielgrößenvereinbarungen einschließlich Fragen zum Toleranzrahmen, Schnittstellen zur Ermittlung der anrechenbaren Kosten und v.a.m. behandelt.In einem juristischen Teil geht es um Leistungspflichten und Haftung bei der Kostenplanung. „Für den Produktbereich „Fachmedien“ (Fachliteratur, Gesetzestexte, Fachzeitschriften, Online-Datenbanken etc.) erfolgen die Auftragsabwicklung, Auslieferung und Berechnung durch unseren Fachmedien-Partner Hans Soldan GmbH. Hierbei gelten die AGB und die Datenschutzbestimmungen der Hans Soldan GmbH.“

EAN: 9783804118409Auflage: 3. Auflage 2013Umfang: 236 SeitenEinbandart: kartoniertAutoren: Genschow, Claus; Stelter, OliverProdukttyp: Leitfaden/Ratgeber Ziel dieses Buches ist es, die auf Baustellen immer wieder auftretenden Probleme und Streitpunkte anhand eines durchgängigen Praxisbeispiels besser verständlich zu machen. Es werden die wirtschaftlichen, technischen und rechtlichen Abhängigkeiten so aufbereitet, dass eine praktikable Umsetzung für den Leser auf der Baustelle leicht möglich ist. Am Beispiel eines erweiterten Rohbaus werden die typischen Problemfälle und Streitigkeiten einfach verständlich und anschaulich dargestellt sowie Lösungswege aufgezeigt. Die dritte Auflage berücksichtigt die aktuelle Rechtsprechung, die seit Erscheinen der 2. Auflage zum gestörten Bauablauf ergangen ist. Insbesondere werden die Urteile dargestellt, mit denen der Bundesgerichtshof von dem bisher bei der Ermittlung der Kosten einer geänderten oder zusätzlichen Leistung geltenden Grundsatz der Preisermittlung auf Basis der Urkalkulation („Ein guter Preis bleibt ein guter Preis, ein schlechter Preis bleibt ein schlechter Preis) abgewichen ist. Als Beispiele hierfür seien nur die Urteile zur verspäteten Vergabe oder zu den sittenwidrig überhöhten Einheitspreisen genannt, die in der 3. Auflage ausführlich analysiert werden. In diesem Zusammenhang wird auch auf die Tendenzen in der Gesetzgebung zu einer möglichen gesetzlichen Neuregelung der Preisermittlung von Nachträgen eingegangen. Im ersten Teil wird das Beispiel mit Hilfe des Werkvertrags, des Bauzeitenplans und der Kalkulation zunächst in seinen Grundlagen vorgestellt; anschließend werden die auftretenden Störungen aufgezeigt: Die Vergabe erfolgt verspätet, der Vorunternehmer arbeitet mangelhaft, die Ausführungspläne kommen zu spät bzw. sind mangelhaft, es werden zusätzliche bzw. geänderte Leistungen beauftragt. Nach einer knappen Darstellung der rechtlichen und baubetrieblichen Grundlagen. Auch in der 3. Auflage werden die Problemfälle für das gewählte Beispiel gelöst. In diesem Buch wird das Grundlagenwissen für alle am Bau Beteiligten in einfacher und anschaulicher Form dargestellt. Schritt für Schritt werden nachvollziehbare Lösungsansätze aufgezeigt. Die neuen und auch immer noch aktuell diskutierten „alten“ Probleme, wie zum Beispiel die Frage von Anordnungen zur Bauzeit durch den Auftraggeber, werden erörtert. Dabei werden zusätzlich Lösungsansätze für die Praxis vorgeschlagen. Aus dem Inhalt: Das Bauvorhaben (Beispiel) Beschreibung des Bauvorhabens Die Grundlagen des Bauvorhabens: Werkvertrag, Bauzeitenplan, Kalkulation Rechtliche und baubetriebliche Grundlagen des gestörten Bauablaufs Verlängerung der Ausführungsfrist Ersatz der Mehrkosten Rechtliche und baubetriebliche Bewertung der einzelnen Störungen (Beispiel) Verspätete Vergabe der Bauleistung Vorunternehmer Verspätete bzw. mangelhafte Ausführungspläne Geänderte bzw. zusätzliche Leistungen Sonstige Behinderungen „Für den Produktbereich „Fachmedien“ (Fachliteratur, Gesetzestexte, Fachzeitschriften, Online-Datenbanken etc.) erfolgen die Auftragsabwicklung, Auslieferung und Berechnung durch unseren Fachmedien-Partner Hans Soldan GmbH. Hierbei gelten die AGB und die Datenschutzbestimmungen der Hans Soldan GmbH.“

EAN: 9783406772238Auflage: 15. Auflage 2022Umfang: 1957 SeitenEinbandart: gebundenAutoren: Battis, Ulrich; Krautzberger, Michael; Löhr, Rolf-PeterReihentitel: Gelbe ErläuterungsbücherProdukttyp: Kommentar Dieser Standardkommentar besticht durch Handlichkeit und Präzision. Als Kommentar des ersten Zugriffs enthält das Werk alle wichtigen Informationen für den Rechtsalltag und sagt auch dem eiligen Benutzer klar und verständlich was gilt. Die gut lesbare Kommentierung orientiert sich praxisgerecht an der höchstrichterlichen Rechtsprechung.Den Erläuterungen der einzelnen Vorschriften ist in der Regel eine Gliederungsübersicht vorangestellt, besonders wichtige Abschnitte werden mit Vorbemerkungen eingeleitet, die dem Leser die interne und externe Systematik der Vorschriften erschließen. Ein ausführliches Sachverzeichnis erleichtert das Auffinden der gewünschten Erläuterungen. Im Anhang sind die BauNVO und die ImmoWertV abgedruckt, deren Inhalte in die Kommentierungen mit einbezogen sind.Vorteile auf einen Blick:der Kommentar des ersten Zugriffs enthält zuverlässig und leicht verständlich, was gilthandlich und preiswert.Zur Neuauflage:Die Neuauflage berücksichtigt insbesondere die Änderungen des Baugesetzbuchs zur Schaffung neuen Wohnraums für Flüchtlinge. „Für den Produktbereich „Fachmedien“ (Fachliteratur, Gesetzestexte, Fachzeitschriften, Online-Datenbanken etc.) erfolgen die Auftragsabwicklung, Auslieferung und Berechnung durch unseren Fachmedien-Partner Hans Soldan GmbH. Hierbei gelten die AGB und die Datenschutzbestimmungen der Hans Soldan GmbH.“

EAN: 9783082522310Autoren: Kemper, Ralf; Wronna, Alexander; Blomeyer, Dirk R.Bezugsbedingung: Abrechnung erfolgt jährlich im Voraus; Kostenloser Test endet automatisch; Bei nicht fristgerechter Kündigung verlängert sich das Abonnement automatisch um weitere 12 Monate; Vertragslaufzeit: Mindestbezugszeitraum 12 Monate; Kündigungsfrist: 3 Monate zum Ende der Vertragslaufzeit; Preisinformation: Monatlicher BezugspreisProdukttyp: Datenbank Sichere Projektabwicklung vom Vertrag bis zur Schlussrechnung, mit Mustervertrag und BriefvorlagenDie Streitlust am Bau nimmt ständig zu. Besonders Architekten und Ingenieure sind davon betroffen und einem hohen Haftungsrisiko ausgesetzt. Dabei lassen sich durch eindeutige Verträge Streitigkeiten leicht vermeiden und Honorare einfacher durchsetzen.Ein erfahrenes Autorenteam erläutert in diesem Ratgeber die notwendigen Vertragsinhalte nach HOAI 2013 für eine faire Regelung der Rechte und Pflichten zwischen Bauherren und Planern. Im Buch und zum Download liefern sie ein Vertragsmuster für unterschiedliche Planungsaufgaben und Projektkonstellationen im klassischen Hochbau.Zusätzlich gibt das Buch Hinweise für die Zeit nach Vertragsschluss bis hin zur Schlussrechnung und ist damit ein idealer Projektbegleiter. Die rechtssicheren Musterbriefe geben zusätzliche Sicherheit, z.B. bei Änderung der Aufgabenstellung, Bauzeitverzögerungen oder unvorhergesehenen Ereignissen, und ermöglichen eine professionelle Projektabwicklung von der Akquise bis zur Schlussrechnung. Das Vertragsmuster und die Musterbriefe im WORD-Format lassen sich individuell anpassen.Neu in der 2. Auflage:komplett aktualisiert nach neuer HOAI 2013 und aktueller Rechtsprechungjetzt noch anschaulicher durch neue Beispiele und PraxistippsMustervertrag komplett überarbeitet mit vielen alternativen Regelungen und praktischen AusfüllhinweisenIhre Vorteile auf Wolters Kluwer Online:Onlineausgabe mit Zugriff auf die im Werk verlinkten weiteren Wolters Kluwer Inhalte. Ab dem ersten Abonnement erhalten Sie Zugriff auf die Wolters Kluwer Rechtsprechung- und Gesetzesdatenbank. Soweit erhältlich stehen Ihnen Ihre Werke ebenfalls als Mobilausgabe zur Nutzung im SmartReader zur Verfügung. Weitere Informationen zur Nutzung des SmartReaders finden Sie auf Wolters Kluwer Online.Anzahl Inklusiv-Nutzer: 3 „Für den Produktbereich „Fachmedien“ (Fachliteratur, Gesetzestexte, Fachzeitschriften, Online-Datenbanken etc.) erfolgen die Auftragsabwicklung, Auslieferung und Berechnung durch unseren Fachmedien-Partner Hans Soldan GmbH. Hierbei gelten die AGB und die Datenschutzbestimmungen der Hans Soldan GmbH.“

EAN: 9783807324029Umfang: 3224 SeitenEinbandart: LoseblattwerkAusstattung: 2 Ordner; Herausgeber: Fluck, Jürgen; Fischer, Kristian; Martini, MarioErscheinungsweise: jährlich; Vertragslaufzeit: Mindestbezugszeitraum 12 Monate; Kündigungsfrist: 6 Wochen zum nächsten Jahresende, nach Ablauf der Mindestbezugsdauer (12 Monate); Produkttyp: Kommentar Zugang zu Behörden-InformationenIn diesem Werk gesammelt finden sich alle Vorschriften, die mit dem Zugang zu Informationen bei Behörden zu tun haben.Es ist die Ausgestaltung des Grundsatzes der Verwaltungstransparenz, die sich ebenfalls erstreckt auf Private, soweit sie öffentliche Aufgaben wahrnehmen.Der KommentarDas Loseblattwerk enthält diverse Kommentierungen, wie z.B. zuInformationsfreiheitsgesetz des Bundes (IFG)Umweltinformationsgesetz des Bundes (UIG),EG-rechtlichen VorgabenAarhus-Konventionsowie eine Übersichtskommentierung sämtlicher Informationsfreiheitsvorschriften der Bundesländer.Außerdem erläutert sind:EG-VO 1049/2001 über den Zugang zu EG-Dokumenten undIFG NRW, IFG SH undGeoZG.Zudem ist einschlägige Rechtsprechung aufgenommen.Kurz und gutDas Werk gibt ausführliche Hilfestellung, wie Verwaltungsinformationen erlangt werden können. Es wendet sich an Umweltbehörden in Kommunen, Kreis und Land; Industriebetriebe, Bürgerinitiativen, Verbände; und Fachanwälte für Verwaltungsrecht. „Für den Produktbereich „Fachmedien“ (Fachliteratur, Gesetzestexte, Fachzeitschriften, Online-Datenbanken etc.) erfolgen die Auftragsabwicklung, Auslieferung und Berechnung durch unseren Fachmedien-Partner Hans Soldan GmbH. Hierbei gelten die AGB und die Datenschutzbestimmungen der Hans Soldan GmbH.“

EAN: 9783869651989Auflage: 1. Auflage 2012Umfang: 380 SeitenEinbandart: kartoniertAutor: Koch, EvaProdukttyp: Monographie Der bereits Ende der 1980er Jahre einsetzende Konversionsprozess hat durch die jüngste Strukturreform der Bundeswehr erneut an Bedeutung gewonnen. Bedingt durch die Veränderung der globalen sicherheitspolitischen Lage und den dadurch verteidigungspolitisch veranlassten Umbau der Bundeswehr zu einer Armee mit weltweitem Interventionsauftrag werden zahlreiche Liegenschaften von den Streitkräften nicht mehr benötigt. Betroffene Kommunen stehen damit vor der Herausforderung, sinnvolle und finanzierbare Nachnutzungen für unterschiedlichste Liegenschaftstypen zu finden, um ein dauerhaftes Brachfallen der Flächen und damit verbundene negative städtebauliche Effekte zu vermeiden. Die vorliegende Untersuchung setzt sich umfassend mit den einzelnen städtebaulichen Instrumentarien auseinander, die betroffenen Kommunen im Rahmen der Konversion zur Verfügung stehen. Einen ersten Schwerpunkt bildet die Erarbeitung der planungsrechtlichen Rahmenbedingungen. Unter Berücksichtigung der Besonderheiten, die aus der militärischen Vornutzung der Flächen resultieren, werden sodann neben der Bauleitplanung und den städtebaulichen Gesamtmaßnahmen insbesondere auch kooperative Entwicklungsmöglichkeiten durch den Abschluss städtebaulicher Verträge in den Blick genommen. „Für den Produktbereich „Fachmedien“ (Fachliteratur, Gesetzestexte, Fachzeitschriften, Online-Datenbanken etc.) erfolgen die Auftragsabwicklung, Auslieferung und Berechnung durch unseren Fachmedien-Partner Hans Soldan GmbH. Hierbei gelten die AGB und die Datenschutzbestimmungen der Hans Soldan GmbH.“

EAN: 9783540887461Auflage: 1. Auflage 2025Umfang: 200 SeitenEinbandart: kartoniertAutor: Härtel, InesProdukttyp: Leitfaden/Ratgeber Die drohende Klimakatastrophe ist für Wissenschaft, Wirtschaft und Politik die Herausforderung des 21. Jahrhunderts. Auch das Recht hat sich der Lösung dieser Überlebensfrage der Menschheit zu stellen. Während das Klimaschutzrecht die Schonung der lebensnotwendigen Atmosphäre regelt, geht es im Klimawandelfolgerecht um die Anpassung. Der Band bietet erstmals eine aktuelle Darstellung aller Bereiche und Instrumente des neuen Rechtsgebiets, er ermöglicht Lesern ein eigenständiges Urteil und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Klimadiskussion. „Für den Produktbereich „Fachmedien“ (Fachliteratur, Gesetzestexte, Fachzeitschriften, Online-Datenbanken etc.) erfolgen die Auftragsabwicklung, Auslieferung und Berechnung durch unseren Fachmedien-Partner Hans Soldan GmbH. Hierbei gelten die AGB und die Datenschutzbestimmungen der Hans Soldan GmbH.“

EAN: 9783161278030Einbandart: Zeitschrift, mit Online-ZugangAusstattung: Onlinezugang; Bezugsbedingung: Abrechnung erfolgt jährlich im Voraus; Jahresbezugspreis zzgl. Versandkosten des Verlages; Bei nicht fristgerechter Kündigung verlängert sich das Abonnement automatisch um weitere 12 Monate; Erscheinungsweise: monatlich; Kündigungsfrist: 6 Wochen zum Jahresende; Preisinformation: Jahresbezugspreis 2023, inkl. Onlinze-Modul IRDirekt für 1 Nutzer, zzgl. Versandkosten des VerlagesProdukttyp: Zeitschrift IR – für das ganze InfrastukturrechtLösungen für alle NetzeEnergie und Verkehr, Abfall und Wasser – so unterschiedlich die »Materie« auf den ersten Blick sein mag, so ähnlich sind doch die rechtlichen Probleme – und so übertragbar die möglichen Lösungsansätze.Mit der IR die gesamte Rechtsentwicklung im GriffSortiert nach den Infrastrukturen informiert IR auf monatlich 24 Seiten über die aktuellen Rechtsentwicklungen aus Brüssel und Berlin, aus der Gesetzgebung, aus der Rechtsprechung und aus der Fachöffentlichkeit.Unterschiedliche Materien – ähnliche LösungenIR – InfrastrukturRecht liefert Ihnen neben den spezifischen Informationen für die Einzelgebiete auch übergreifende Lösungen für alle Bereiche.IRDirekt – die Datenbank zur IRMit der Online-Freischaltung für 1 Nutzer profitieren Sie sofort + gratis von allen tagesaktuellen Inhalten:Alle IR-Ausgaben seit 2004die in IR enthaltenen Entscheidungen im Volltext der BeckRS-Fassungendie in IR häufig zitierten Normen „Für den Produktbereich „Fachmedien“ (Fachliteratur, Gesetzestexte, Fachzeitschriften, Online-Datenbanken etc.) erfolgen die Auftragsabwicklung, Auslieferung und Berechnung durch unseren Fachmedien-Partner Hans Soldan GmbH. Hierbei gelten die AGB und die Datenschutzbestimmungen der Hans Soldan GmbH.“

EAN: 9783503013623Umfang: 3371 SeitenEinbandart: LoseblattwerkAusstattung: 2 Ordner; Autoren: Runkel, Peter; Spannowsky, WillyErscheinungsweise: dreimal jährlich; Vertragslaufzeit: Mindestbezugszeitraum 12 Monate; Kündigungsfrist: 4 Wochen zum Ende der Vertragslaufzeit; Produkttyp: Kommentar Ordnung durch GestaltungSichere Entscheidungen in allen raumordnerischen Fragen treffen Sie mit diesem Werk – ob als Jurist oder Nichtjurist! Pragmatisch und zuverlässig hält es Sie stets auf dem neuesten Stand.Ergänzbarer Kommentar plus VorschriftensammlungSie erhalten nach und nach eine aktuelle, praxisorientierte Kommentierung des ROG 2017, jeweils mit Hinweisen auf abweichendes Landesrecht. Das Werk ist auf die tägliche Rechtsanwendung zugeschnitten und bietet Ihnen u. a.eine Synopse von ROG 2017 und ROG 2008eine komplette Sammlung der landesrechtlichen Regelungen, die ergänzend oder abweichend neben oder anstelle des ROG 2017 gelten,eine Dokumentation der einschlägigen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts,Beschlüsse und Empfehlungen der Ministerkonferenz für Raumordnung sowieRichtlinien der EU zur territorialen Kohäsion. „Für den Produktbereich „Fachmedien“ (Fachliteratur, Gesetzestexte, Fachzeitschriften, Online-Datenbanken etc.) erfolgen die Auftragsabwicklung, Auslieferung und Berechnung durch unseren Fachmedien-Partner Hans Soldan GmbH. Hierbei gelten die AGB und die Datenschutzbestimmungen der Hans Soldan GmbH.“

EAN: 9783807306148Umfang: 2574 SeitenEinbandart: LoseblattwerkAusstattung: 2 Ordner; Herausgeber: Sommer, FrankErscheinungsweise: dreimal jährlich; Vertragslaufzeit: Mindestbezugszeitraum 12 Monate; Kündigungsfrist: 6 Wochen zum nächsten Jahresende, nach Ablauf der Mindestbezugsdauer (12 Monate); Produkttyp: Kommentar Drei oft getrennt behandelte Bereiche des Nachbarschutzes werden in diesem Kommentar verbunden, nämlich das Bauordnungsrecht, das Bauplanungsrecht und das Immissionsschutzrecht.Im Fokus steht dabei der anlagenbezogene Immissionsschutz. Über den Nachbarschutz hinaus werden außerdem wichtige Aspekte im Bauplanungsrecht angesprochen.Und die wichtigen Zusammenhänge zwischen den einzelnen Rechtsgebieten werden verdeutlicht.Das Werk wendet sich an Immissionsbetroffene und deren Rechtsvertreter sowie alle, die Beschwerden von Immissionsbetroffenen zu beurteilen haben; also Bauämter in kommunalen und staatlichen Verwaltungen, Verwaltungs- und Zivilgerichte und an Fachanwälte für Verwaltungsrecht.Im EinzelnenDas öffentliche Bauplanungsrecht aus nachbarlicher SichtNachbarschutz gegen Einzelgenehmigungen aus öffentlich-rechtlicher SichtNachbarrechtliche Probleme bei genehmigungsbedürftigen und nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen nach dem BImSchG.Außerdem enthält das Werk die zugehörigen, normalerweise nicht gemeinsam aufzufindenden Normen für den Praktiker, wie:BGBdie 4. und die 18. BImSchVTA LärmTA Luft unddie DIN 18005BauGBBauNVOUVPG u.a. „Für den Produktbereich „Fachmedien“ (Fachliteratur, Gesetzestexte, Fachzeitschriften, Online-Datenbanken etc.) erfolgen die Auftragsabwicklung, Auslieferung und Berechnung durch unseren Fachmedien-Partner Hans Soldan GmbH. Hierbei gelten die AGB und die Datenschutzbestimmungen der Hans Soldan GmbH.“