EAN: 9783804118409Auflage: 3. Auflage 2013Umfang: 236 SeitenEinbandart: kartoniertAutoren: Genschow, Claus; Stelter, OliverProdukttyp: Leitfaden/Ratgeber Ziel dieses Buches ist es, die auf Baustellen immer wieder auftretenden Probleme und Streitpunkte anhand eines durchgängigen Praxisbeispiels besser verständlich zu machen. Es werden die wirtschaftlichen, technischen und rechtlichen Abhängigkeiten so aufbereitet, dass eine praktikable Umsetzung für den Leser auf der Baustelle leicht möglich ist. Am Beispiel eines erweiterten Rohbaus werden die typischen Problemfälle und Streitigkeiten einfach verständlich und anschaulich dargestellt sowie Lösungswege aufgezeigt. Die dritte Auflage berücksichtigt die aktuelle Rechtsprechung, die seit Erscheinen der 2. Auflage zum gestörten Bauablauf ergangen ist. Insbesondere werden die Urteile dargestellt, mit denen der Bundesgerichtshof von dem bisher bei der Ermittlung der Kosten einer geänderten oder zusätzlichen Leistung geltenden Grundsatz der Preisermittlung auf Basis der Urkalkulation („Ein guter Preis bleibt ein guter Preis, ein schlechter Preis bleibt ein schlechter Preis) abgewichen ist. Als Beispiele hierfür seien nur die Urteile zur verspäteten Vergabe oder zu den sittenwidrig überhöhten Einheitspreisen genannt, die in der 3. Auflage ausführlich analysiert werden. In diesem Zusammenhang wird auch auf die Tendenzen in der Gesetzgebung zu einer möglichen gesetzlichen Neuregelung der Preisermittlung von Nachträgen eingegangen. Im ersten Teil wird das Beispiel mit Hilfe des Werkvertrags, des Bauzeitenplans und der Kalkulation zunächst in seinen Grundlagen vorgestellt; anschließend werden die auftretenden Störungen aufgezeigt: Die Vergabe erfolgt verspätet, der Vorunternehmer arbeitet mangelhaft, die Ausführungspläne kommen zu spät bzw. sind mangelhaft, es werden zusätzliche bzw. geänderte Leistungen beauftragt. Nach einer knappen Darstellung der rechtlichen und baubetrieblichen Grundlagen. Auch in der 3. Auflage werden die Problemfälle für das gewählte Beispiel gelöst. In diesem Buch wird das Grundlagenwissen für alle am Bau Beteiligten in einfacher und anschaulicher Form dargestellt. Schritt für Schritt werden nachvollziehbare Lösungsansätze aufgezeigt. Die neuen und auch immer noch aktuell diskutierten „alten“ Probleme, wie zum Beispiel die Frage von Anordnungen zur Bauzeit durch den Auftraggeber, werden erörtert. Dabei werden zusätzlich Lösungsansätze für die Praxis vorgeschlagen. Aus dem Inhalt: Das Bauvorhaben (Beispiel) Beschreibung des Bauvorhabens Die Grundlagen des Bauvorhabens: Werkvertrag, Bauzeitenplan, Kalkulation Rechtliche und baubetriebliche Grundlagen des gestörten Bauablaufs Verlängerung der Ausführungsfrist Ersatz der Mehrkosten Rechtliche und baubetriebliche Bewertung der einzelnen Störungen (Beispiel) Verspätete Vergabe der Bauleistung Vorunternehmer Verspätete bzw. mangelhafte Ausführungspläne Geänderte bzw. zusätzliche Leistungen Sonstige Behinderungen „Für den Produktbereich „Fachmedien“ (Fachliteratur, Gesetzestexte, Fachzeitschriften, Online-Datenbanken etc.) erfolgen die Auftragsabwicklung, Auslieferung und Berechnung durch unseren Fachmedien-Partner Hans Soldan GmbH. Hierbei gelten die AGB und die Datenschutzbestimmungen der Hans Soldan GmbH.“

EAN: 9783807328904Auflage: 10. Auflage 2024Umfang: 1010 SeitenEinbandart: kartoniertAutor: Wieser, RaimundReihentitel: Fortbildung & PraxisProdukttyp: Handbuch Die „Praxis des Bußgeldverfahrens“ ist seit inzwischen dreißig Jahren das umfassende Standardwerk für das Bußgeldverfahren aller Bundes- und Landesbehörden, Städte und Gemeinden. Erläutert werden alle in der Verfahrenspraxis wichtigen Bestimmungen des Ordnungswidrigkeitenrechts und der im Bußgeldverfahren entsprechend geltenden Vorschriften der Strafprozessordnung.Was im Bußgeldverfahren relevant ist, wird Schritt für Schritt veranschaulicht – von der Einleitung über die Amtsermittlung und alle zu erlassenden Bußgeld- und sonstigen Bescheide über das Rechtsbehelfs- und gerichtliche Bußgeldverfahren bis zur Vollstreckung. Beim Übergang von der Papier- zur elektronischen Bußgeldakte („E-Akte“) und der Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs begleitet die Neuauflage mit umfassenden Erläuterungen und Arbeitshilfen. Besonders wertvoll für die effiziente Praxisarbeit sind zahlreiche Musterbescheide und -dokumente sowie Beispiele und Grafiken.Die einschlägige Rechtsprechung aller Gerichte ist bis Ende 2023 berücksichtigt. Die Neuauflage enthält bereits die Neuregelung des Betreuungrechts seit 2023 und die Einführung der eingetragenen Gesellschaft bürgerlichen Rechts (eGbR) seit 2024.Die aktuelle Auflage geht von der elektronischen Aktenführung und vom elektronischen Rechtsverkehr aus und behandelt folgende SchwerpunkteSchwerpunkte der Praxis des Bußgeldverfahrens sind:Einleitung des Bußgeldverfahrens gegen natürliche und juristische PersonenAnlage elektronischer Bußgeldakten unter Beachtung der einschlägigen DatenschutzbestimmungenAmtsaufklärung und Tatnachweis unter Einsatz der elektronischen KommunikationMaßnahmen gegen die VerfolgungsverjährungAnhörung der Verfahrensbeteiligten in Papier- und elektronischer FormFormen der elektronischen Akteneinsicht (Abruf- und Übermittlungsverfahren)Erlass von Bußgeld- und sonstigen Bescheiden und deren elektronische ZustellungEinspruchs- und Zwischenverfahren, Abgabe über die StaatsanwaltschaftBeteiligung der Verwaltungsbehörde am gerichtlichen BußgeldverfahrenEffektive Maßnahmen zur zeitnahen Vollstreckung, ErzwingungshaftDatenschutzbestimmungen und Dateiregelungen „Für den Produktbereich „Fachmedien“ (Fachliteratur, Gesetzestexte, Fachzeitschriften, Online-Datenbanken etc.) erfolgen die Auftragsabwicklung, Auslieferung und Berechnung durch unseren Fachmedien-Partner Hans Soldan GmbH. Hierbei gelten die AGB und die Datenschutzbestimmungen der Hans Soldan GmbH.“

EAN: 9783082522310Autoren: Kemper, Ralf; Wronna, Alexander; Blomeyer, Dirk R.Bezugsbedingung: Abrechnung erfolgt jährlich im Voraus; Kostenloser Test endet automatisch; Bei nicht fristgerechter Kündigung verlängert sich das Abonnement automatisch um weitere 12 Monate; Vertragslaufzeit: Mindestbezugszeitraum 12 Monate; Kündigungsfrist: 3 Monate zum Ende der Vertragslaufzeit; Preisinformation: Monatlicher BezugspreisProdukttyp: Datenbank Sichere Projektabwicklung vom Vertrag bis zur Schlussrechnung, mit Mustervertrag und BriefvorlagenDie Streitlust am Bau nimmt ständig zu. Besonders Architekten und Ingenieure sind davon betroffen und einem hohen Haftungsrisiko ausgesetzt. Dabei lassen sich durch eindeutige Verträge Streitigkeiten leicht vermeiden und Honorare einfacher durchsetzen.Ein erfahrenes Autorenteam erläutert in diesem Ratgeber die notwendigen Vertragsinhalte nach HOAI 2013 für eine faire Regelung der Rechte und Pflichten zwischen Bauherren und Planern. Im Buch und zum Download liefern sie ein Vertragsmuster für unterschiedliche Planungsaufgaben und Projektkonstellationen im klassischen Hochbau.Zusätzlich gibt das Buch Hinweise für die Zeit nach Vertragsschluss bis hin zur Schlussrechnung und ist damit ein idealer Projektbegleiter. Die rechtssicheren Musterbriefe geben zusätzliche Sicherheit, z.B. bei Änderung der Aufgabenstellung, Bauzeitverzögerungen oder unvorhergesehenen Ereignissen, und ermöglichen eine professionelle Projektabwicklung von der Akquise bis zur Schlussrechnung. Das Vertragsmuster und die Musterbriefe im WORD-Format lassen sich individuell anpassen.Neu in der 2. Auflage:komplett aktualisiert nach neuer HOAI 2013 und aktueller Rechtsprechungjetzt noch anschaulicher durch neue Beispiele und PraxistippsMustervertrag komplett überarbeitet mit vielen alternativen Regelungen und praktischen AusfüllhinweisenIhre Vorteile auf Wolters Kluwer Online:Onlineausgabe mit Zugriff auf die im Werk verlinkten weiteren Wolters Kluwer Inhalte. Ab dem ersten Abonnement erhalten Sie Zugriff auf die Wolters Kluwer Rechtsprechung- und Gesetzesdatenbank. Soweit erhältlich stehen Ihnen Ihre Werke ebenfalls als Mobilausgabe zur Nutzung im SmartReader zur Verfügung. Weitere Informationen zur Nutzung des SmartReaders finden Sie auf Wolters Kluwer Online.Anzahl Inklusiv-Nutzer: 3 „Für den Produktbereich „Fachmedien“ (Fachliteratur, Gesetzestexte, Fachzeitschriften, Online-Datenbanken etc.) erfolgen die Auftragsabwicklung, Auslieferung und Berechnung durch unseren Fachmedien-Partner Hans Soldan GmbH. Hierbei gelten die AGB und die Datenschutzbestimmungen der Hans Soldan GmbH.“

EAN: 9783807324029Umfang: 3224 SeitenEinbandart: LoseblattwerkAusstattung: 2 Ordner; Herausgeber: Fluck, Jürgen; Fischer, Kristian; Martini, MarioErscheinungsweise: jährlich; Vertragslaufzeit: Mindestbezugszeitraum 12 Monate; Kündigungsfrist: 6 Wochen zum nächsten Jahresende, nach Ablauf der Mindestbezugsdauer (12 Monate); Produkttyp: Kommentar Zugang zu Behörden-InformationenIn diesem Werk gesammelt finden sich alle Vorschriften, die mit dem Zugang zu Informationen bei Behörden zu tun haben.Es ist die Ausgestaltung des Grundsatzes der Verwaltungstransparenz, die sich ebenfalls erstreckt auf Private, soweit sie öffentliche Aufgaben wahrnehmen.Der KommentarDas Loseblattwerk enthält diverse Kommentierungen, wie z.B. zuInformationsfreiheitsgesetz des Bundes (IFG)Umweltinformationsgesetz des Bundes (UIG),EG-rechtlichen VorgabenAarhus-Konventionsowie eine Übersichtskommentierung sämtlicher Informationsfreiheitsvorschriften der Bundesländer.Außerdem erläutert sind:EG-VO 1049/2001 über den Zugang zu EG-Dokumenten undIFG NRW, IFG SH undGeoZG.Zudem ist einschlägige Rechtsprechung aufgenommen.Kurz und gutDas Werk gibt ausführliche Hilfestellung, wie Verwaltungsinformationen erlangt werden können. Es wendet sich an Umweltbehörden in Kommunen, Kreis und Land; Industriebetriebe, Bürgerinitiativen, Verbände; und Fachanwälte für Verwaltungsrecht. „Für den Produktbereich „Fachmedien“ (Fachliteratur, Gesetzestexte, Fachzeitschriften, Online-Datenbanken etc.) erfolgen die Auftragsabwicklung, Auslieferung und Berechnung durch unseren Fachmedien-Partner Hans Soldan GmbH. Hierbei gelten die AGB und die Datenschutzbestimmungen der Hans Soldan GmbH.“

EAN: 9783504259501Umfang: 4758 SeitenEinbandart: Loseblattwerk, mit Online-ZugangAusstattung: 3 Ordner; Onlinezugang; Autor: Kohlmann, GünterErscheinungsweise: viermal jährlich; Vertragslaufzeit: Mindestbezugszeitraum 2 Jahre; Kündigungsfrist: jederzeit nach Ablauf der Mindestbezugsdauer (2 Jahre); Produkttyp: Kommentar Mit diesem Praxiskommentar sind Berater seit jeher auf der sicheren Seite. In dem seit Jahrzehnten bewährten Standardwerk finden Sie alles, was Sie für eine kompetente Beratung im Vorfeld und in jedem Verfahrensstadium brauchen, und zwar sowohl im materiellen Steuerstrafrecht als auch im Verfahrensrecht unter Berücksichtigung der steuerlichen Auswirkungen. Ob gegenüber dem Finanzamt, den Ermittlungsbehörden oder den Gerichten.Experten aus Wissenschaft und Praxis geben Ihnen alles an die Hand, um das Beste für Ihren Mandanten herauszuholen. Praxisnah mit wissenschaftlicher Grundlegung.Wertvolle Praxistipps und HandlungsempfehlungenAnschauliche Fallbeispiele, Tabellen, Übersichten und SchaubilderKritische Auswertung höchstrichterlicher Rechtsprechung und LiteraturKonzentrierte Wiedergabe wichtiger Sachverhalte und UrteilspassagenVier Lieferungen pro Jahr bieten die beste Gewähr für eine kontinuierliche Begleitung der rasanten Rechtsentwicklung.Beziehern des Kohlmann steht im Rahmen ihres Abonnements exklusiv der Zugang zu der Datenbank „Kohlmann online“ zur Verfügung. Dieses Online-Angebot erweitert die bewährte Qualität des Loseblattwerks um eine starke elektronische Komponente auf der leistungsstarken und benutzerfreundlichen Oberfläche von Otto Schmidt online.Nutzen Sie Ihren Zugang zu „Kohlmann online“ zur schnellen und unkomplizierten Recherche. „Für den Produktbereich „Fachmedien“ (Fachliteratur, Gesetzestexte, Fachzeitschriften, Online-Datenbanken etc.) erfolgen die Auftragsabwicklung, Auslieferung und Berechnung durch unseren Fachmedien-Partner Hans Soldan GmbH. Hierbei gelten die AGB und die Datenschutzbestimmungen der Hans Soldan GmbH.“

EAN: 9783452276513Umfang: 2000 SeitenEinbandart: LoseblattwerkAusstattung: 1 Ordner; Herausgeber: Rolletschke, Stefan; Kemper, Martin; Roth, DavidBezugsbedingung: Die Auslieferung des Grundwerkes erfolgt laut Verlag innerhalb von ca. 3 Wochen; Bei nicht fristgerechter Kündigung verlängert sich das Abonnement automatisch um weitere 12 Monate; Erscheinungsweise: zweimal jährlich; Vertragslaufzeit: Mindestbezugszeitraum 12 Monate; Kündigungsfrist: 3 Monate zum Jahresende; Produkttyp: Kommentar Der Klassiker im SteuerstrafrechtMehr als 55 Jahre bewährte QualitätDass Steuerstrafrecht - ein Rechtsgebiet mit kurzer „Halbwertszeit“ ist, lässt sich nicht nur an zahlreichen Rechtsprechungsänderungen ablesen. So revidierte der BGH in jüngerer Vergangenheit teilweise jahrzehntealte Rechtsgrundsätze (z.B. zu dem zwischen mehreren Steuerhinterziehungen bestehenden Konkurrenzverhältnis oder der Anwendbarkeit des sog. Kompensationsverbots bei Vorstehern). Auch der Gesetzgeber ist und bleibt rege tätig. Aktuelle Beispiele sind die Änderungen des Verjährungsrechts (§ 376 AO) oder des Nachzahlungszinssatzes (§ 238 AO).Alleinstellungsmerkmal des Kommentars ist, dass sämtliche Autor:innen der Justiz oder der Finanzverwaltung entstammen. Die Benutzer:innen dürfen deshalb erwarten, dass die Kommentierungen auf gefestigten Grundlagen wurzeln. Auch wenn man vor Gericht und auf Hoher See bekanntlich in Gottes Hand ist, ermöglichen umfassende Verweise auf Rechtsprechung und Literatur eine rasche und treffsichere Einarbeitung in die zahlreichen Einzelprobleme und - je nachdem, welcher Profession man nachgeht - eine belastbare Verteidigung oder eine fachlich fundierte Anklage bzw. Prozessführung.Durch jährlich mindestens zwei Ergänzungslieferungen unvergleichbar aktuell.Die besondere Stärke des Standardwerks liegt in der präzisen Darstellung der jeweiligen Praxisfragen. Im Gegensatz zu den in Mode geratenen Kurzkommentierungen und Überblicksdarstellungen nehmen sich die Autoren dabei angemessen Raum, auch den selbst im Fach stehenden Leser kompetent zu informieren und mit Lösungsvorschlägen zu bereichern. Dies gelingt u.a. durch zahlreiche Fallbeispiele aus der einschlägigen Rechtsprechung sowie Illustrationen aus der täglichen Praxis. „Für den Produktbereich „Fachmedien“ (Fachliteratur, Gesetzestexte, Fachzeitschriften, Online-Datenbanken etc.) erfolgen die Auftragsabwicklung, Auslieferung und Berechnung durch unseren Fachmedien-Partner Hans Soldan GmbH. Hierbei gelten die AGB und die Datenschutzbestimmungen der Hans Soldan GmbH.“

EAN: 9783504623180Auflage: 5. Auflage 2017Umfang: 570 SeitenEinbandart: gebundenAutoren: Streck, Michael; Spatscheck, Rainer; Talaska, PeterProdukttyp: Handbuch Die Steuerfahndungsstellen rüsten personell und EDV-technisch auf. Anlässe für Steuerfahndungen nehmen zu: Betriebsprüfungen mit Mehrergebnis werden strafrechtlich durchleuchtet. Immer mehr Betriebsprüfungen kippen in ein steuerstrafrechtliches Ermittlungsverfahren um. Aus dem Ausland ist mittlerweile eine nahezu grenzenlose Informationserlangung möglich, die häufig automatisiert abläuft. Für den betroffenen Steuerbürger sind die Folgen härter geworden.Die Möglichkeiten, durch eine Selbstanzeige Straffreiheit zu erlangen, sind von Rechtsprechung und Gesetzgebung mehrfach verschärft worden. In vielen Fällen ist die Verjährung auf 10 Jahre verlängert. Bei Steuerhinterziehung nach den Auslands-Anleger-Fällen ist die neue Wahrnehmung, dass es zu höheren Strafen und häufigeren Hauptverhandlungen kommt. Besteuerungs- und Strafverfahren geben der Steuerfahndung unterschiedliche Eingriffsrechte und dem Betroffenen unterschiedliche Abwehrrechte.Praxisnah vermitteln die Autoren das Gesamtwissen um die Grundlagen, Regeln und Vorgehensweisen einem Steuerfahndungsfall. Von den Präventionsmaßnahmen im Vorfeld eines drohenden Eingriffs über das richtige Verhalten, wenn die Steuerfahndung klingelt, bis hin zu effektivem Rechtsschutz und wirksamer Verteidigung im laufenden Verfahren.Konsequent aus Berater- und Verteidigerperspektive stellen sie alle wichtigen Verfahrensfragen dar. Immer mit Blick auf die Realität des Strafverfahrens ermöglichen sie so eine taktisch richtige Vorbereitung und eine sachgerechte Reaktion auf Eingriffe. „Für den Produktbereich „Fachmedien“ (Fachliteratur, Gesetzestexte, Fachzeitschriften, Online-Datenbanken etc.) erfolgen die Auftragsabwicklung, Auslieferung und Berechnung durch unseren Fachmedien-Partner Hans Soldan GmbH. Hierbei gelten die AGB und die Datenschutzbestimmungen der Hans Soldan GmbH.“

EAN: 9783406645815Auflage: 5. Auflage 2014Umfang: 424 SeitenEinbandart: kartoniertHerausgeber: Ehlers, Alexander P. F.; Broglie, Maximilian G.Produkttyp: Leitfaden/Ratgeber Dieser praxisbezogene Leitfaden für das Arzthaftungsrecht folgt der Grundstruktur und dem typischen Ablauf eines Arzthaftungsfalles. Das von Juristen und Medizinern verfasste Werk steht für besonders hohe Objektivität und gibt einen umfassenden Überblick über die materiellen und formellen Aspekte von Medizinschadenfällen. Auch die außergerichtliche Streitbeilegung ist eingehend berücksichtigt. Inhalt:Der Arzthaftungsfall aus Sicht des Patienten, das Vorverfahren Außergerichtlicher Vergleich Daten, Fakten und Verfahren aus der Sicht eines Haftpflichtversicherers Gutachterkommissionen und Schlichtungsstellen Zivilprozess Materielles Arzthaftungsrecht - Vertragliche Arzthaftung – Deliktsrecht Zur Neuauflage: In der 5. Auflage sind insbesondere aktuelle haftungsrechtliche Rechtsprechung des BGH und der Obergerichte sowie Erkenntnisse der Gutachterkommissionen und Schlichtungsstellen berücksichtigt worden. Eingearbeitet sind darüber hinaus neue Literatur zum Haftungsrecht der Ärzte sowie aktualisierte Daten und Fakten der Haftpflichtversicherer. Das zum 1.1.2013 in Kraft getretene Patientenrechtegesetz ist eingearbeitet und berücksichtigt. Zu den Autoren: Ein interdisziplinäres Expertenteam von Juristen und Ärzten bringt seine mannigfache Berufserfahrung ein und garantiert eine ausgewogene Beurteilung. „Für den Produktbereich „Fachmedien“ (Fachliteratur, Gesetzestexte, Fachzeitschriften, Online-Datenbanken etc.) erfolgen die Auftragsabwicklung, Auslieferung und Berechnung durch unseren Fachmedien-Partner Hans Soldan GmbH. Hierbei gelten die AGB und die Datenschutzbestimmungen der Hans Soldan GmbH.“

EAN: 9783170300590Auflage: 2. Auflage 2022Umfang: 250 SeitenEinbandart: kartoniertAutor: Heinz, DirkProdukttyp: Kommentar Praxisnah u. gleichzeitig auf wissenschaftlichem Niveau wird das Sozialgesetzbuch Vierzehntes Buch & Soziale Entschädigung dargestellt.Sowohl mit der Bearbeitung von Schadensfällen nach Sozialen Entschädigungsrecht und mit der Regressnahme betraute Sachbearbeiter der ausführenden Behörden als auch Vertreter der einschlägigen Sozialverbände und namentlich des Weißen Rings erhalten aktuelle Erläuterungen zur gesamten einschlägigen Materie.Auch für Rechtsanwälte, die Opfer vor den Behörden und der Sozialgerichtsbarkeit vertreten, möchte das Werk bei der täglichen Arbeit praktische Unterstützung leisten. „Für den Produktbereich „Fachmedien“ (Fachliteratur, Gesetzestexte, Fachzeitschriften, Online-Datenbanken etc.) erfolgen die Auftragsabwicklung, Auslieferung und Berechnung durch unseren Fachmedien-Partner Hans Soldan GmbH. Hierbei gelten die AGB und die Datenschutzbestimmungen der Hans Soldan GmbH.“

EAN: 9783503017621Umfang: 2864 SeitenEinbandart: LoseblattwerkAusstattung: 2 Ordner; Autoren: Schmatz, Hans; Nöthlichs, MatthiasErscheinungsweise: zweimal jährlich; Vertragslaufzeit: Mindestbezugszeitraum 12 Monate; Kündigungsfrist: 4 Wochen zum Ende der Vertragslaufzeit; Produkttyp: Kommentar Fundierter Kommentar plus aktuelle Vorschriften!Die Vorschriften und Auflagen des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) sind umfangreich und z.T. sehr kompliziert. Der seit vielen Jahren bei Fachleuten bekannte Kommentar Immissionsschutz erläutert detailliert und gut verständlich die gesamte Thematik des Immissionsschutzrechts und fachübergreifend auch die relevanten angrenzenden Gebiete.Dieses Werk fasst auch die weiteren einschlägigen Vorschriften des Immissionsschutzrechts zusammen. „Für den Produktbereich „Fachmedien“ (Fachliteratur, Gesetzestexte, Fachzeitschriften, Online-Datenbanken etc.) erfolgen die Auftragsabwicklung, Auslieferung und Berechnung durch unseren Fachmedien-Partner Hans Soldan GmbH. Hierbei gelten die AGB und die Datenschutzbestimmungen der Hans Soldan GmbH.“

EAN: 9783802930010Umfang: 1542 SeitenEinbandart: LoseblattwerkAusstattung: 1 Ordner; Erscheinungsweise: dreimal jährlich; Vertragslaufzeit: Mindestbezugszeitraum 12 Monate; Kündigungsfrist: jederzeit nach Ablauf der Mindestbezugsdauer (12 Monate); Produkttyp: Handbuch Schwerpunkte:OrganisationGerichtsverfassungStaats- und VerfassungsrechtStrafrecht, StrafvollzugGesetze, Bestimmungen für den JugendstrafvollzugRechtsprechungFundstellenverzeichnisPraxisanleitung und Arbeitshilfen. „Für den Produktbereich „Fachmedien“ (Fachliteratur, Gesetzestexte, Fachzeitschriften, Online-Datenbanken etc.) erfolgen die Auftragsabwicklung, Auslieferung und Berechnung durch unseren Fachmedien-Partner Hans Soldan GmbH. Hierbei gelten die AGB und die Datenschutzbestimmungen der Hans Soldan GmbH.“

Die Beiträge behandeln die jüngste Entwicklung des Internationalen Familienrechts im europarechtlichen Rahmen, internationalprivatrechtliche Bezüge der Erbunwürdigkeit in rechtshistorischer und rechtsvergleichender Sicht sowie Tendenzen im Namensrecht der Schweiz. Mit diesem Band wird diese Schriftenreihe abgeschlossen und mit der neuen Schriftenreihe des Wolfgang Metzner Verlags Schriften zum deutschen und ausländischen Familien- und Erbrecht fortgeführt.